Договор На Восстановление Дорожного Покрытия
ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА № на восстановление асфальтобетонного покрытия г. 4.1.4.Сдать результат Заказчику по акту о сдаче-приемке выполненных работ. 4.1.5.Назначить ответственное лицо за производство работ.
Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором. 4.1.6.Приостановить работы при неблагоприятных погодных условиях, которые могут повлиять на качество выполняемых работ, незамедлительно известив об этом Заказчика. 4.1.7.Возместить ущерб третьим лицам, причиненный в результате несоблюдения требований настоящего договора.
ЗАЯВКА № НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ. К договору подряда от _____ 2013 г.
4.1.8.Предоставить необходимую разрешительную документацию по данному по восстановлению благоустройства. Подрядчик имеет право: 4.2.1. Приостановить работы, известив Заказчика о приостановке, при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Не приступать к работе в случае невыполнения Заказчиком п. Настоящего договора.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальной территории. За свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Коэффициент уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды. Nov 16, 2017 - Право заключения Договора на восстановление дорожного покрытия и тротуаров после ремонта кабельных линий для нужд ПАО. Демонтаж дорожного покрытия в Москве и московской области компанией ООО «ИнПрофСтрой» проводится уже несколько лет. Благодаря этому сотрудники компании быстро проходят все.
Заказчик обязуется: 4.3.1.Производить за свой счет все подготовительные работы, а именно: вывоз грунта с места работ, засыпку ямы песком и щебнем. 4.3.2.Обеспечить свободный доступ на объект, где будут выполняться работы. Направлять заявки (Приложение ) на восстановление асфальтобетонного покрытия на каждый объект по тел./факсу. Сдавать каждый объект после проведения подготовительных работ по акту о сдаче-приемке объекта под асфальтировку (Приложение ). Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Разделами 2, 3 настоящего договора.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором. Ответственность Сторон 5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока. В случае нарушения выполнения работ в согласованные сроки, Подрядчик оплачивает штрафные санкций в размере 10% от общей стоимости работ за каждый день просрочки. В случае нарушения выполнения требований п.
Заказчик оплачивает штрафные санкций в размере 10% от общей стоимости работ за каждый день просрочки. Подрядчик несет ответственность за состояние переданного объекта и предотвращение ДТП с момента передачи объекта по акту сдачи-приемки объекта под асфальтировку и до момента приемки Заказчиком объекта по акту о сдаче-приемке выполненных работ. За невыполнение требований п.
С Подрядчика взыскивается штраф в размере 10 тыс. Прочие условия 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до г. И полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. В случае изменений в цепочке собственников «Подрядчика», включая, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах «Подрядчика» последний представляет «Заказчику» информацию об изменениях по адресу электронной почты s.@.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения «Подрядчиком» обязанности, предусмотренной пунктом 6.2.
Настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения «Подрядчиком» письменного уведомления «Заказчика» об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. Все споры, не урегулированные Сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. По настоящему договору Стороны не вправе передавать свои права и обязанности как кредитора третьим лицам без согласия другой стороны.
Заключительные положения 7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Адреса и банковские реквизиты сторон «Заказчик»: «Подрядчик»: а Тел., Р/сч В Пензенском филиале «АБ «Россия» к/с 9. Подписи и печати Сторон «Заказчик» «Подрядчик» Генеральный директор Приложение к от 2013 г.
ЗАЯВКА № НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ к договору подряда от 2013 г. Пенза «» 2013 г. Просит прибыть для передачи объекта под асфальтировку (подписания акта), расположенного по адресу: г.
«» 2013 г. Заявка направлена по факсу «» 2013 г. Факс принял работник Начальник СЭСГ Приложение к договору подряда от 2013 г.
№ АКТ № о сдаче-приемке объекта под асфальтировку к договору подряда от 2013 г. Пенза «» 2013 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик»,. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем « Подрядчик»,., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1. В соответствии с договором подряда № от 2013 года на восстановление асфальтобетонного покрытия (далее Договор) Заказчик выполнил обязательства по подготовительным работам, предусмотренные п. 4.3.1 Договора на объекте, расположенном по адресу: г. Пенза2.
Качество выполненных подготовительных работ соответствует / не соответствует требованиям нормативным документам, регламентирующих требования к качеству работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. В процесе осмотра результата подготовительных работ недостатки не выявлены/выявлены. (В случае выявления недостатков необходимо указать какие недостатки) Объект под асфальтировку сдал представитель Заказчика: Начальник СЭСГ Объект под асфальтировку принял представитель Подрядчика: Приложение к договору подряда от 2013 г. № АКТ № о сдаче-приемке выполненных работ к договору подряда от 2013 г. Пенза «» 2013 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик»,. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем « Подрядчик»,., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.
В соответствии с договором подряда № от 2013 г. На восстановление асфальтобетонного покрытия (далее Договор) и заданием Заказчика № от «» 2013 г. (акт о сдаче-приемке объекта под асфальтировку) Подрядчик выполнил работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Вышеуказанные работы должны были быть выполнены до «» 2013г. Фактически работы выполнены «» 2013 г. В связи с. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены/выявлены.
(В случае выявления недостатков необходимо указать какие недостатки) 4. 2.1 Договора за выполненные работы подлежит оплате сумма в размере 5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора. Подписи и печати Сторон «Заказчик» «Подрядчик» Генеральный директор. Домашний очаг.:. История:.
Образец Договора Аренды Нежилого Помещения
Окружающий мир:. Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:. Образование и наука:. Предметы:.
Образец Договора Аренды
Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.